Algemene Verkoops- , Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Verkoops-, Leverings- en betalingsvoorwaarden

1) Behalve bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de bestelbon en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn enkel en bij uitsluiting van elke andere, de voorwaarden van toepassing dewelke hieronder zijn vermeld.

2) De bestekken en prijsoffertes zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, materialen en diensten. Indien deze wijzigingen ondergaan onafhankelijk van de wil van de verkoper, behoudt deze zich het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De klant heeft het recht om binnen de acht dagen nadat hij van deze prijswijziging is op de hoogte gebracht, de overeenkomst op te zeggen.

2a ) Prijsofferten zijn tot 30 (dertig) dagen na datum geldig en kunnen ten allen tijde eenzijdig gewijzigd worden tot op het moment van aanvaarding door de Opdrachtgever. Prijzen worden steeds exclusief BTW vermeld. Volgend op de aanvaarding door de Opdrachtgever zal de aannemer de overeenkomst schriftelijk confirmeren. De Overeenkomst kan enkel gewijzigd mits schriftelijke overeenkomst tussen de aannemer en de Opdrachtgever. Niettegenstaande voornoemde principe zal de aannemer ten alle tijde de prijzen eenzijdig kunnen aanpassen in functie van substantiële wijziging van de grondstofprijzen of andere kosten met betrekking tot de uitvoering van de Werken.

3) Klachten inzake de conformiteit of de zichtbare gebreken betreffende de levering moeten ons toekomen binnen de acht dagen na de levering en alleszins voor het gebruik of de voortverkoop van de goederen.

3a) De leverings- en of uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst

4) Het protest tegen de factuur dient schriftelijk te gebeuren binnen de acht dagen na de factuurdatum. Men wordt verzocht steeds de datum en het nummer van de factuur te vermelden.

4a) Het kwijten van een rekening bewijst niet dat al de vorige voldaan zijn.

5)Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd bedongen.

6)Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag brengt deze van rechtswege een intrest op van 12% per jaar vanaf de vervaldag, deze intrest verschuldigd zijnde zonder enige vorm van ingebrekestelling. Tevens zal op elk onbetaald gebleven factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 10% van het onbetaald bedrag met een minimum van 75€.

Alle geschillen zullen uitsluitend behandeld worden door de rechtbanken die tot het rechtsgebied van de verkoper bevoegd zijn.

Indien de koper zijn verbintenissen om welke reden, of door welke oorzaak ook, niet mocht nakomen, is de verkoper gerechtigd, de leveringen stop te zetten, onmiddellijke betaling te eisen van alle afgewerkte of in bewerking zijde stenen en de overeenkomst als ontbonden aan te zien, zonder daartoe enige ingebrekestelling zou kunnen aangehaald worden. In degelijk geval kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die uit stopzetting of opschorting der levering mocht voortspruiten.

7) In geval van annulatie van de bestelling is de koper eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10 % van de waarde van de bestelling en dit onder uitdrukkelijke voorbehoud van de mogelijkheid van een hogere schade te eisen. Wordt de overeenkomst geannuleerd door de verkoper, dan zal deze een gelijke vergoeding verschuldigd zijn aan de koper.

8) eigendomsoverdracht:De goederen vermeld op deze factuur blijven onze eigendom tot de integrale betaling ervan in ons bezit is. Het meten der stenen gebeurt volgens het kleinste rechthoekig parallellepipedum, nodig bij het vervaardigen der stenen. Indien één of meerdere afmetingen millimeters inhouden worden de stenen aangerekend an de onmiddellijke hogere afmeting in cm. Kubieke te factureren stenen worden afgerond op de onmiddellijke hogere dm. Stenen die gefactureerd worden per m3, waarvan de afmeting lager valt dan 10 dm3 worden aan dit minimum gerekend. Bijkomende ornamenten, geschriften , gaten , inkepingen in de stenen, zijn nooit in de eenheidsbasisprijzen voorzien. De afmetingen van de bewerkte stenen worden steeds vastgesteld en in rekening gebracht tot op het minimum van 10 dm3.

9) In geval van betwisting zijn de rechtbanken of vrederechter territoriaal bevoegd van de plaats waar de verbintenissen (waarover het geschil loopt, of 1 ervan) zijn ontstaan of waar zij (zijn of moeten ) worden uitgevoerd.

10) Indien de koper de goederen niet afhaalt op de hem meegedeelde datum, behoudens wij ons het recht voor om na het verstrijken van een termijn van vijftien dagen, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling. De bewaring van de goederen in afwachting van levering of de afhaling, geschiedt op de kosten en risico van de koper.

11)De overeenkomst kan door beide partijen zonder enige vergoeding worden beëindigd ingeval van onmogelijkheid tot uitvoering ervan tengevolge van overmacht, staking, lock-out, staking van de andere partij, e.d…

12)Wij behouden ons tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant. In dat geval behoudt de aannemer zich het recht voor om de goederen terug te nemen.

13)Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere inningskosten zijn in deze forfaitaire schade vergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend

17) De aannemer kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor kennelijk zware fouten, intentionele fouten en grove nalatigheden. De aannemer kan geenszins gehouden worden tot vergoeding van indirecte schade, economische schade of winstderving die het gevolg zijn van een door hem gemaakte inbreuk tegen een verplichting op basis van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden. De aansprakelijkheid van de aannemer zal ten alle tijde beperkt blijven tot de som van de werken zoals vermeld in de overeenkomst.

18)De nietigheid, de onuitvoerbaarheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden laat de geldigheid, de uitvoerbaarheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen , zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van de aannemer. De niet-uitoefening door de aannemer of door de opdrachtgever van haar rechten, op eender welk ogenblik, impliceert geenszins de verzaking aan die rechten.